来源：类案同判规则 关于建设工程停窝工损失纠纷的46条裁判规则 01、因发包方的原因致使工程停工、拖延工期，给承包人造成的损失应当由发包人承担——天津博海缘置业投资有限公司、北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 【裁判要旨】： 最高人民法院认为，博海缘公司通知住六公司称由于受到金融危机的影响及其公司原因，原合同约定的竣工日期，经研究决定，将竣工日期顺延。因而，可以认...查看详情

关于建设工程停窝工损失纠纷的46条裁判规则 01、因发包方的原因致使工程停工、拖延工期，给承包人造成的损失应当由发包人承担——天津博海缘置业投资有限公司、北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 【裁判要旨】： 最高人民法院认为，博海缘公司通知住六公司称由于受到金融危机的影响及其公司原因，原合同约定的竣工日期，经研究决定，将竣工日期顺延。因而，可以认定案涉工程施工中确...查看详情

云南某项目在基坑施工的过程中，导致毗邻的派出所办公楼及某小区10栋房屋出现地基下沉、开裂等受损情况，同时，造成周边8户住户房屋部分受损，造成经济损失约4000万元。 这个案件在2018年经过了司法程序一审和二审判决，根据专家组的《专家咨询意见》， 专家组认为参建的本案六被告对造成白马东区10栋房屋受损均有过错。 不知道是幸运还是不幸。建设单位因为未审先建等原因承担了 ...查看详情

# 01 事实阐述 在疫情期间的一个房建项目中，建设方指定分包单位，将防水、保温、门窗、桩基、涂料等工程分包给其他单位。甲方定价偏高，分包单位与总承包签订的是内部指定价格合同。总合同额为10亿元，其中分包合同额占3亿多元。合同约定总承包服务费为0.8%，合同中约定的服务内容事项特别详细。在此情况下，是否应向建设方提出索赔？ # 02 争议焦点 （ 一）施工方...查看详情

来源 小甘读判例 1.发包人未按合同约定支付工程进度款致承包人停工的，发包人主张停工损失的，不予支持。 最高人民法院认为，嘉煜公司与一品公司于施工期间曾多次就工程款支付事宜签订的协议，能够证实案涉工程停工系因嘉煜公司未按合同约定支付工程进度款所致，对此，一品公司不应承当相应责任。嘉煜公司虽然上诉主张上述协议系被迫签订，但未提供证据予以证明，故其关于停工经济损失的上...查看详情

一、建筑物的供热指标（q0）供热指标是在当地室外采暖计算温度下，每平方米建筑面积维持在设计规定的室内温度下供暖，每平方米所消耗的热量（W/m2）。在没有设计文件不能详细计算建筑物耗热量，只知道总建筑面积的情况下，可用此指标估算供暖设备，概略地确定系统的投资，q0值详见表-1。 二、散热器散热量及数量的估算 1. 以四柱640型散热器为准，采暖供回水温度95-70℃热水采暖时，一片散热器的Q...查看详情

请教各位，本人小白一枚，在做废气管道设计的时候，看教材上说压力损失计算从最不利环路（系统中压力损失最大的环路）开始，本人疑问点就在，风机总压力，不应该等于全部分支管网的阻力总和吗？只用最不利环路来求出系统总压力，其他分支管网的压力损失怎么办？一直想不通这个问题~...查看详情

坍落度损失原因较多，主要有以下几个方面： （1）原材料影响 所用水泥和泵送剂是否匹配、适应，必须通过适应性检测得出，泵送剂掺量要通过与水泥胶凝材料的适应性检测，确定最佳掺量。泵送剂中的引气、缓凝成分的多少，对混凝土坍落度损失影响较大，引气、缓凝成分多，混凝土坍落度损失慢，否则损失快。萘系高效减水剂配制的混凝土坍落度损失快，在低正温+5℃以下时，损失较慢。 水泥中的调凝剂如果用的...查看详情

司法鉴定的内容不应包含基本事实认定和法律适用，全国人大常委会在《关于司法鉴定管理问题的决定》（2005年2月28日）第1条规定：“司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人员运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的‘专门性’问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。因此，笔者认为，工程停窝工损失一般不宜通过司法鉴定进行确定。 一、司法鉴定意见属于间接证据 ...查看详情

今天有读者分享一个“基坑坍塌”司法判决案例，非常的精彩。 云南某项目在基坑施工的过程中，导致毗邻的派出所办公楼及某小区10栋房屋出现地基下沉、开裂等受损情况，同时，造成周边8户住户房屋部分受损， 造成经济损失约4000万元。 这个案件在2018年经过了司法程序一审和二审判决，根据专家组的《专家咨询意见》， 专家组认为参建的本案六被告对造成白马东区10栋房屋...查看详情

建设工程施工合同的履行一般都需要一个相对较长的时间，在合同履行过程中往往会遇到建筑材料价格大幅上涨的情况。在此种情况下，如合同约定的是固定价或材料包干价，则应当考虑适用情势变更原则，赋予承包人变更合同、请求相应增加工程价款的权利，以平衡当事人之间的利益，体现公平原则。 建设工程合同约定对工程总价或材料价格实行包干的，如合同有效，工程款应按该约定结算。因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显...查看详情